Verlenging van de oplevertermijn door de opdrachtgever of op verzoek van de aannemer.

De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer. Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en – behoudens ontheffing door de directie – ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is bezorgd.


Aanmelden voor het Legalflix abonnement

Jurisprudentie

Raad van Arbitrage 15 oktober 2010, RvA 31.101