Recht op termijnverlenging voor de aannemer.

Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging.



Jurisprudentie

Raad van Arbitrage 24 april 2018, RvA 72.082
Raad van Arbitrage 13 februari 2014,